котлер, - отзывы сотрудников и клиентов
ооо СтройПодряд, ооо7проектов,оооАрхитектура и проектирование, ооо АП,
Категория:
Производство и поставка
4 отзыва
Отрицательные стороны
зарплата не выплачивается, директор обманывает сотрудников, как артистка всё время в разных образах предстаёт: то смех, то слёзы, то мат. Постоянно набирает новых пионеров и официально всех оформляет, но денег всегда у к компании нет, а директор отдыхает заграницей на курортах.
Не верьте Елене Вячеславовне не работайте и не унижайтесь!
Положительные стороны
коллектив хороший и верит сказкам директора...
Отрицательные стороны
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
(в порядке ст. 176 АПК РФ)
Именем Российской Федерации
г. Москва Дело № А40-47102/12
109-146
06 июня 2012 г.
Арбитражный суд в составе судьи Гречишкин А. А.,
при ведении протокола судебного заседания,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)
Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области
к ответчику ООО «КОТЛЕР»
третье лицо – ООО «ЕвроХимВолгаКалий»
о расторжении контракта № 23/11 от 07 июля 2011 года на выполнение комплекса
работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство
поликлиники на 500 посещений в смену в городе Котельниково», взыскании неустойки
в размере 78 110 руб. 69 коп.
при участии:
от истца – Бородачев Д.О., дов. от 06 07 11г.,
от ответчика – Гурин И.И., дов. от 14 11 11 г.,
от третьего лица – Ермоцанов О.А., дов. от 21 02 12 г.,
РЕШИЛ:
Расторгнуть контракт № 23/11 от 07.07.2011 г. на выполнение комплекса работ
по разработке проектной документации по объекту «Строительство поликлиники на
500 посещений в смену в г. Котельниково» заключенный между администрацией
Котельниковского муниципального района Волгоградской области и обществом с
ограниченной ответственностью «КОТЛЕР».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КОТЛЕР» в пользу
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области
неустойку в сумме 78 110 (семьдесят восемь тысяч сто десять) руб. 69 коп.
Взыскать с Администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 7 124
(семь тысяч сто двадцать четыре) руб. 40 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья: А.А.Гречишкин
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
(в порядке ст. 176 АПК РФ)
Именем Российской Федерации
г. Москва Дело № А40-47102/12
109-146
06 июня 2012 г.
Арбитражный суд в составе судьи Гречишкин А. А.,
при ведении протокола судебного заседания,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению)
Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области
к ответчику ООО «КОТЛЕР»
третье лицо – ООО «ЕвроХимВолгаКалий»
о расторжении контракта № 23/11 от 07 июля 2011 года на выполнение комплекса
работ по разработке проектной документации по объекту: «Строительство
поликлиники на 500 посещений в смену в городе Котельниково», взыскании неустойки
в размере 78 110 руб. 69 коп.
при участии:
от истца – Бородачев Д.О., дов. от 06 07 11г.,
от ответчика – Гурин И.И., дов. от 14 11 11 г.,
от третьего лица – Ермоцанов О.А., дов. от 21 02 12 г.,
РЕШИЛ:
Расторгнуть контракт № 23/11 от 07.07.2011 г. на выполнение комплекса работ
по разработке проектной документации по объекту «Строительство поликлиники на
500 посещений в смену в г. Котельниково» заключенный между администрацией
Котельниковского муниципального района Волгоградской области и обществом с
ограниченной ответственностью «КОТЛЕР».
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КОТЛЕР» в пользу
администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области
неустойку в сумме 78 110 (семьдесят восемь тысяч сто десять) руб. 69 коп.
Взыскать с Администрации Котельниковского муниципального района
Волгоградской области в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 7 124
(семь тысяч сто двадцать четыре) руб. 40 коп.
Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья: А.А.Гречишкин
Положительные стороны
0000 нет
Отрицательные стороны
ООО «Котлер». Проектная организация. Генеральный директор — Бондарева(Грибкова)Елена Вячеславовна. Гипертекучка кадров. Десятки судебных исков по поводу невыплаты заработной платы. Бондарева — безграмотный руководитель и наглая мошенница. Обманывает всех: сотрудников и партнеров. Имеет поддельный Диплом о высшем образовании.
Положительные стороны
Коллектив хороший
Отрицательные стороны
Большая проблема в фирмешке в ее владелеце и ген.директоре Грибковой (Бондаревой) Е.В..
Регулярно не платит сотрудникам, не отдает трудовые книжки.
Грибкова погрязла в судах. Открыто множество побочных фирмочек - СтройПодряд, Архитектура и проектирование, АП,
7 Проектов и т.д. Прежде, чем проситься туда на работу или размещать заказ почитайте об этой фирме и ее "ген.директоре"
Положительные стороны
Измученный текучкой коллектив и заказчики.